PRESENCE CONTINUE ET CROISSANCE VISIBLE AU COURS DES CINQ (5) DERNIERES ANNEES 
I.1 – Présence continue marquée par le nombre de marchés de travaux attribués (uniquement en Côte d’Ivoire) au cours des 5 dernières années (2020-2024).
      NB :
1.    Indiquer les linéaires et les délais d’exécution des projets
2.    Donner la date d’approbation des marchés et celle de l’ordre de service de démarrage des travaux
I.2 – Croissance visible marquée par l’évolution du chiffre d’affaires réalisé au cours des 5 dernières années (2019 – 2023) (Produire les attestations de bonne exécution ABE et les bilans certifiés). 

CAPACITE DE REACTION ET DE MOBILISATION DE L’ENTREPRISE
II.1- Qualité du personnel technique permanent (clé) de l’entreprise sur la période 2023-2024.
      NB : Fournir les Curriculums Vitae et les Diplômes du personnel Clé.
II.2- Qualité du parc de matériel (véhicules et engins) dont l’entreprise disposait en propre sur la période 2023-2024.
      NB : Donner l’identité du matériel en propre pour une route neuve en construction et joindre les justificatifs.
II.3- Proportion de marchés obtenus sur la période 2023-2024 démarrés dans le délai conformément aux ordres de service de démarrage.
      NB : indiquer les linéaires et les délais d’exécution des projets
II.4- Proportion de marchés obtenus sur la période 2023-2024 n’ayant connu aucun arrêt d’exécution imputable à l’entreprise
      NB : indiquer les linéaires et les délais d’exécution des projets
II.5- Niveau de certification ISO 

RESPECT DES DELAIS 
NB : Préciser les justificatifs des retards

QUALITE DES TRAVAUX 
IV.1 – Qualité apparente sur la période 2020-2024 des travaux exécutés (N’y a-t-il pas eu de demandes de reprises pour malfaçons ?) avant la réception définitive ?
IV.2 – Qualité réelle sur la période 2020-2024 des travaux exécutés (N’y a-t-il pas eu de dégradations précoces imputables à l’entreprise ?) après la réception définitive ?

PROFESSIONNALISME 
V.1 – Qualité de l’organisation des chantiers sur la période 2020-2024 (Base vie, planning d’exécution, signalisation de chantier, HSE hygiène-sécurité-environnement, implantation des ouvrages, organisation des tâches, tenue des cahiers de chantier)  
V.2 – Production des dossiers de plans de recollement des ouvrages réalisés pour les chantiers achevés sur la période 2020-2024

Lettre de motivation 
Fiche de présentation de l'entreprise ou de l'organisation 
Catalogue de réalisations 
Organigramme de la structure
Curriculum Vitae du ou des gérant(s) 
Registre de commerce 
Déclaration Fiscale d’Existence (DFE) 
Attestation de Régularité Fiscale (ARF) 
Statuts de l'entreprise
Certification(s) 
Copie de la Carte d’identité du représentant légal 
Attestation CNPS 
Attestation CMU
Copie du Casier Judiciaire du représentant légal 
Relevé d'identité bancaire (RIB)